مائة وستين خطاب نموذجي من الاستشاري(مدير المشروع) للمقاول

كيف توجه او تكتب خطاب تعاقدي للمقاول بصيغة محترفة
لو انت استشاري او مدير مشروع و مش بتعرف تكتب خطابات احترافية للمقاول
بالاسفل لينك لكتاب فيه 160 خطاب موجه من الاستشاري/مدير المشروع للمقاول في المواقف المختلفة للمشروع
شكرا للمهندس Ahmed Elsayed على تعريفي بالكتاب ده

لينك لمكتبة كامله عن كيفية كتابة الخطابات التعاقدية و نماذج جاهزة لها

https://management-academy.us/management/public/1c1c8a

لينك الكتاب
https://management-academy.us/management/public/7f5376

لينك مكتبة علم ينتفع به
https://management-academy.us
لينك حلقات EOT CLAIMS
https://www.youtube.com/playlist…

لينك حلقات PLANNER SKILLS
https://www.youtube.com/watch?v=I4L3zL89TmI

AACE-PSP و شهادة PMI-SP

PMI-SP
AACE-PSP
دول اهم شهادات معترف بيها عالميا للناس اللي بتشتغل في مجال البلاننج
وعشان تشتغل في امريكا او في دول محترمة غاليا لازم بيطالبوك بالشهادات دي
لان اجتيازك للامتحان في الشهادات دي فعلا معناه انك عندك المبادئ الاساسية للتخطيط
و يفضل لو انت مبتدئ في مجال البلاننج تذاكرهم و تاخدهم هيفرقوا معاك كتير في الفهم و في فرص الشغل

اما بالنسبة لشهادة AACE-PSP
فهي بتفتح لك المجال انك تاخد شهادات تانية اكتر احترافية في المجال ده زي شهادة
Certified Forensic Claims Consultant (CFCC)
ودي من اهم الشهادات عالميا في مجال المطالبات ومينفعش تاخدها الا بعد 12سنه خبرة و لازم يكون معاك AACE-PSP

مرفق فيديوهات و كتب وامتحانات للشهادتين دول
لو في حد عنده اي ماتريال للشهادت دي ياريت يبعتهالي عشان انشرها

كل الشكر للمهندس
Ahmed Elsayed
لانه هو اللي ساعد في نشر المواد العلمية دي

لينك PMI-SP
https://management-academy.us/management/public/c66b77

لينك PSP
https://management-academy.us/management/public/3ac6d2

لينك مكتبة علم ينتفع به
http://management-academy.us

لينك حلقات EOT CLAIMS
https://www.youtube.com/playlist…

لينك حلقات PLANNER SKILLS
https://www.youtube.com/watch?v=I4L3zL89TmI

البرامج الزمنية الجاهزة

من اهم الادوات اللي بيحتاجها مهندس التخطيط هي البرامج الزمنية الجاهزة
لو مطلوب منك برنامج زمني لمشروع جديد اول مرة تشتغل فيه
هتكون محتاج نموذج لبرنامج زمني مشابه عشان تتعلم منه او تشوف الدنيا ماشية ازاي
و للاسف ناس قليلة جدا اللي بتطلع شغلها بره و تنشره للمهندسين الاخرين
مرفق اكتر من 70 برنامج زمني XER & PDF FILES
للمجالات المختلفة
بترول-سكني-صناعي-طرق-مطارات-فنادق-مستشفيات
اتمني انها تكون مفيدة للجميع
ولو في حد عنده برامج تانية و عاوز يشاركها مع الجميع يبعتلي و انا انشرها

مكان الملفات على المكتبة
/incoming/علم ينتفع به/Project Managment/03 – Schedule Management
لينك كيفية التحميل
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154830249896076&id=563316075

لينك الملفات
https://www.management-academy.us/management/public/42c7b7

لينك مكتبة علم ينتفع به
http://management-academy.us

لينك حلقات EOT CLAIMS
https://www.youtube.com/playlist…

لينك حلقات PLANNER SKILLS
https://www.youtube.com/watch?v=I4L3zL89TmI

AACE اهم معهد عالمي لعلوم التكاليف والتخطيط

AACE OR Association for the Advancement of Cost Engineering
ده تقريبا اهم معهد عالمي لعلوم ال cost&planning

وبيصدر عنه شهادات و امتحانات معتمده عالميا منها
Certified Cost Professional (CCP) Certified Cost Technician (CCT)
Certified Estimating Professional (CEP)
Certified Forensic Claims Consultant (CFCC)
Earned Value Professional (EVP)
Decision and Risk Management Professional (DRMP)
Certified Scheduling Technician (CST)
Planning & Scheduling Professional (PSP)

وله كورسات مهمة جدا لاغني عنها للمهتمين بالمجال ده
و بصراحة هو يكاد يكون اهم من معهد ال pmi في وجهة نظري انا
موجود في اللينك تحت مجموعه كبيرة من منشورات المعهد ده

مكان الملفات في المكتبة
https://onedrive.live.com/…

لينك مكتبة علم ينتفع به
http://management-academy.us

لينك سلسلة العقود
https://www.youtube.com/playlist…

لينك حلقات EOT CLAIMS
https://www.youtube.com/playlist…

لينك حلقات PLANNER SKILLS
https://www.youtube.com/watch?v=I4L3zL89TmI

Delay Analysis طرق تحليل التاخير

DELAY ANALYSIS-1
هو التطور الطبيعي للمهندس في مجال التخطيط
لو انت بتشتغل بلانر و معندكش فكرة عن طرق ال delay analysis
او متعرفش تعمل مطالبة زمنية و تستخدم طرق التحليل و تعرف الفرق بين كل طريقة و العيوب و المميزات
يبقي انت تقريبا واقع في مشكلة كبيرة شوية
طبعا انا مش بتكلم في انك تكون انت الاستشاري اللي بيعتمد المطالبة او انت اللي هتقوم بالتحكيم
موجود في اخر البوست لينك لتحميل شرح مبسط و عملي على الطرق المختلفة في ال DELAY ANALYSIS METHODS

تقريبا دي اسهل محاضرة لشرح طرق تحليل التاخير

لينك المحاضرة
http://www.slideshare.net/…/methods-of-delay-analysis-54784…

بعد فترة باذن الله هابقي انزل ملفات تانية في الموضوع دده

لينك المكتبة
https://management-academy.us
لينك حلقات EOT CLAIMS
https://www.youtube.com/playlist…

لينك حلقات PLANNER SKILLS
https://www.youtube.com/watch?v=I4L3zL89TmI

اداة رائعة تنجح للتسويق والتخطيط والمبيعات

office timeline
اداة جديدة و رائعة جدا
بتساعدك في تجهيز presentations الخاصة بالبرامج الزمنية بسهولة تامة
لو متعرفش تستخدم primavera او msproject الاداة دي هتريحك جدا جدا
فيها اشكال جاهزة اكتر من رائعة
اكتب انت بس office timeline على جوجل و نزله مجانا هو بيشتغل مع ال powerpoint

لينك تحميل نسخة كاملة للبرنامج
https://www.management-academy.us/management/public/d5df5e

الاداة دي تنفع للمجالات التاليه
marketing/it/event planning/sales

ده لينك عليه نسخ مجانية لعرض الجدول الزمني
https://www.officetimeline.com/timeline-template

مرفق فيديو لشرح كيفية استخدامه
https://vimeo.com/116407364
https://vimeo.com/76587452

لينك المكتبة
https://management-academy.us/
لينك حلقات EOT CLAIMS
https://www.youtube.com/playlist…
لينك حلقات PLANNER SKILLS
https://www.youtube.com/watch?v=I4L3zL89TmI

هل يستحق المقاول تمديد لمدة المشروع

التاخيرات في مشاريع المقاولات من اهم المشاكل و اصعبها في حساب قيمة التاخير والمسئولية عنه
ده موقف بنمر بيه كتير لو المقاول متاخر اصلا و حدثت ظروف قهرية هل يستحق المقاول تمديد ام لا؟؟

contractual question:

Where a contractor’s progress is behind programme, will he be
Entitled to an extension of time where progress and completion is affected by exceptionally adverse weather, but would not have been
so affected if work had been on programme?

answer:
If a contractor’s progress is behind programme, it will not affect an entitlement to an
extension of time where completion is delayed due to exceptionally adverse weather conditions. The governing factor is whether the exceptionally adverse weather delayed
the actual progress and in turn the completion date.

depending on JCT Contracts
(from (200 Contractual Problems and their Solutions

ادارة المشاريع المتكررة مثل السكة الحديد

linear scheduling /line of balance

طريقة بتستخدم في ادارة المشاريع المتكررة مثل خطوط الانابيب او السكة الحديد
او حتي مشروع فيه عدد كبير من الفيلات المتكررة
وفي برامج متخصصة للطريقة دي غير primavera او msproject
و اشهر البرامج دي هو برنامج tilos
في صعوبة في الوصول للبرنامج نفسه و الاصعب منه هو شرح البرنامج
كان في مهندس ناشر كورس عنه لكن التحميل كان صعب و غير متاح في بعض الاوقات
تم رفع الكورس صوت و صورة بالكامل على المكتبة
و التحميل متاح
بس في بعض الاحيان بيحصل ضغط و يكون التحميل بطئ
فنرجوا الصبر قليلا

لينك كورس البرنامج
https://www.management-academy.us/management/public/cb8ffc

https://www.management-academy.us/management/public/64c470

لينك حلقات EOT CLAIMS
https://www.youtube.com/playlist…

لينك حلقات PLANNER SKILLS
https://www.youtube.com/watch?v=I4L3zL89TmI

حمل كورسات مجاناً

نتيجة الضغط في التحميل على موقع skill feed
تم قفل تحميل بعض الكورسات وهي كالاتي
1-msproject 2013
2-pmp 5th edition
3-rmp
4-law of tort

تم رفع الكورسات السابقة على موقع mediafire.com
الكورسات فيديو
لينك التحميل
https://www.mediafire.com/folder/ov3zrr5wni7bu/SKILL_FEED